企业管理
联系我们
电话:0451-55399975
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路93号
传真:0451-55399989
现场签证、索赔、工程价款调整与支付之关系
现场签证、索赔、工程价款调整与支付之关系
现场签证、索赔、工程价款调整系履行施工合同过程中,不同的权利主张方式
1、不同的权利主张方式。08清单规范
08清单规范
08清单规范4.7节规定了工程价款调整,其中
综上,无论是现场签证要求,还是索赔通知,亦或工程价款调整报告,均系施工合同一方向另一方的权利主张。
2、现场签证、索赔、合同价款调整均系施工合同履行过程中的计价活动。招标控制价、投标价、合同价款约定分别系招标过程中、投标过程中、签订合同过程中的计价活动。从上面所引用的条文可以看出,现场签证、索赔、合同价款调整均发生在签订施工合同之后、履行施工合同的过程中,系履行施工合同过程中的计价活动。
双方确认的现场签证费用、索赔费用、工程价款调整数额系双方协商一致的结果,具有法律约束力
承包人提出现场签证要求,经过发包人签章确认,则形成一份完整的书面签证文件。承包人提出索赔,通过索赔程序,发包人最终批准了索赔数额;或者发包人提出索赔,通过索赔程序,承包人最终同意了索赔数额。承包人提出工程价款调整报告,发包人经过审核并批准;或者发包人提出工程价款调整报告,承包人经过审核并批准。
上述这些过程,实际上均为一方提出,另一方审核确认或者批准之过程,或者双方经过协商达成一致意见过程。形成的书面签证文件、达成的索赔确认批准文件、达成的工程价款调整确认批准文件,实际上系双方合议、协商一致的书面结果。因此,双方确认的现场签证费用、索赔费用、工程价款调整数额,是双方协商一致、合议的结果,类似于一份合同,依法对双方均具有法律约束力。任何一方不得擅自变更或解除。因此,司法实践中,常常会发生:一方提出签证费用、工程价款调整数额过高,并试图推翻,在该方举证不能的情况下,法院一般认可签证费用、工程价款调整数额。
双方确认的现场签证费用、索赔费用、工程价款调整数额与工程进度款同期支付
08清单规范
除非合同双方另有约定现场签证费用、索赔费用、工程价款调整数额不同期支付。否则,若发包人不同期支付,则视为发包人逾期支付工程价款,其需要承担利息及相应的违约责任,由此导致工程停工的,发包人应承担相应后果